关于|交通银行股份有限公司深圳分行29个营业网点

关于√交通银行股份有限公司深圳分行29个营业网点物防改造工程招标公告
招标编号：HCSZ21-ZB218G  
招标人：交通银行股份有限公司深圳分行
资金来源： 国内政府资金  投资金额：613.78万元
受交通银行股份有限公司深圳分行（以下简称“招标人”）委托就交通银行股份有限公司深圳分行29个营业网点物防改造工程（招标编号：HCSZ21-ZB218G）进行公开招标，本项目适用中华人民共和国招标投标等相关法律法规，现邀请合格投标人就本项目提交密封投标。
（一）招标内容及用途
1、项目内容：交通银行股份有限公司深圳分行29个营业网点物防改造工程一项
2、施工工期：投标报价高于等于20万的网点工期不超过15天（包含订货时间），投标报价低于20万的网点工期不超过10天（包含订货时间）。
3、项目主要的工程内容：
1）工程内容包括但不限于交通银行股份有限公司深圳分行29个网点物防改造工程等内容（具体施工内容详见工程量清单）。
2）施工单位负责工程所有报建、批复手续（如规划、城管等）和提供公安报建、验收所需要的资料并承担相关费用，我行予以必要的配合。施工单位须按国家及地方法律、法规规定购买相关工程保险。装修管理费由施工单位收中标通知书后，在开工前，提前与物业管理处沟通，缴纳管理费，并按管理处的要求并办理进场手续。详细的工程内容详见招标文件第二章《项目需求》。
4、预算金额及z高限价：人民  币陆佰壹拾叁万柒仟捌佰圆整（¥6,137,800.00）
（二）评定标方法
1.评标方法：采用综合评分法；
2.定标方法：自定法；
3.本项目分为三个标段，需确定3家中标人；评标总得分高者优先选择标段。
（三）投标人的资格要求
1、在中华人民共和国境内合法注册的、具有独立法人资格、有能力为本项目提供相关服务的企业（提供营业执照或事业单位法人证等法人证明扫描件，原件备查）；
2、具备建筑装修装饰工程专业承包***资质或以上（提供相关资质证书复印件或扫描件）；
3、具备建筑工程施工企业安全生产许可证（提供相关资质证书复印件或扫描件）；
4、指派的项目经理人具备***建造师或以上资质，并取得安全生产考核合格证（提供相关资质证书复印件或扫描件）；
5、提供z近三年企业法人及其法定代表人无行贿记录的证明材料（投标人须在中国裁判文书网“http://wenshu.court.gov.cn”自行查询行贿犯罪信息，并提供查询结果截图；查询方式：进入“http://wenshu.court.gov.cn”首页→在输入框中输入当事人（个人或单位）→点击“高级检索选择按纽（向下的三角形）”，其中案  件类型选“刑事案  件”，文件类型为“判决书”，案由为“刑事案由→贪  污贿赂→行贿（如个人）/单位行贿（如单位）”→点击“搜索”并分别截图）；（截图样式详见第五章、投标文件格式）
6、提供z近三年企业法人及法定代表人未被人民法院列入“失信执行人名单”证明材料（投标人须在中华人民共和国z高人民法院官网http://www.court.gov.cn/查询，并提供查询结果截图；查询方式：进入“http://www.court.gov.cn/”首页→点击左中间的“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询”→点击“失信被执行人”→分别输入“单位名称及组织机构代码”、“法定代表人姓名及身份证号码”进行查询并分别截图）；（截图样式详见第五章、投标文件格式）
7、存在控股（或管理关系）、或单位负责人为同一人的不同投标人，不得同时参加本项目的投标（提供注册登记管理部门网站（http://www.szmqs.gov.cn/）或国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）打印的企业基本资料（须包含股东信息、成员信息）证明或承诺函）；
8、（1）参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（2）在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）网站中未被列入失信被执行人名单的投标人；（3）在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）中未被列入严重违法失信企业名单的投标人；（4）不允许非法转包、分包；
（以上4项内容由供应商在《投标及履约承诺函》中作出声明）。
9、有效的投标保证金。
10、提供《廉洁诚信承诺函》（格式详见附件）。
11、未被纳入交通银行股份有限公司深圳分行供应商黑名单（由招标人提供资料）。
12、本项目不接受联合体形式投标。
（四）获取招标文件的时间期限、
1、获取招标文件时间：2021年06月18日起至2021年06月24日（节假日除外），上午9：30～11：30，下午14：00～17：30（北京时间）。
2、供应商代表提供营业执照或法人证书复印件（加盖公章）和授权委托书以外，还需提供投标人的资格要求中***点到第七点内容的证明材料，招标代理机构核查内容无误后，投标单位方可填写《投标报名登记表》办理报名手续。
招标文件售价：每包人民  币600元；若邮购，每份加收人民  币50元。招标文件售后不退。
备注：1）以上资料参与正式投标时须放入投标文件中。
投标人是否满足招标文件规定的资格条件以评标委员会资格后审意见为准。
（五）投标截止时间、开标时间
1、递交投标文件时间（北京时间）：2021年07月08日09时00 分——09时30分00秒。
2、投标截止及开标时间（北京时间）：2021年07月08日09时30分00秒。
3、采购代理机构接受在截标当日由投标人法定代表人或其授权代表亲自递交的且密封完好的投标文件，逾期收到或不符合规定的投标文件恕不接受
（六）公告期限
自招标公告发布之日起5个工作日。
（七）投标保证金情况
1、投标保证金金额：人民  币壹拾贰万圆整。
联系人：陈工
电  话：13260170282
邮  箱：ztby77@126.com