2023招标‖2023年胶南公司常规项目施工单位入围公开

2023招标‖2023年胶南公司常规项目施工单位入围公开招标项目招标
（招标编号：ESCRFQ2023071300015）
招标项目所在地区：山东省青岛市黄岛区
一、招标条件
本2023年胶南公司常规项目施工单位入围公开招标项目，已由项目审批/核准/备案机关批准，项目资金来源为自筹资金350万元，招标人为青岛泰达燃气有限公司。本项目已具备招标条件，现招标方式为公开招标。二、项目概况和招标范围
项目规模：/
招标内容与范围：本招标项目划分为1个标段，本次招标为其中的：
标段（包）：（001）2023年胶南公司常规项目施工单位入围公开招标项目
标段（包）内容：市政公用工程
三、投标人资格要求
标段（包）：（001）2023年胶南公司常规项目施工单位入围公开招标项目
该标段（包）中投标人资格能力要求：1.营业执照要求：投标人须是在中华人民共和国境内依法注册，能够独立承担民事责任的企业法人，具有工商管理部门颁发的合法有效的营业执照
2.资质条件：投标人须同时具备有效期内的以下资质：①市政公用工程施工总承包二级及以上
资质：②《中华人民共和国特种设备生产许可证》（许可子项目含公用管道安装GB1；以及工
业管道安装GC2或GC1）。注：根据住房和城乡建设部办公厅关于建设工程企业资质有关事宜的通知（建办市函（2022）361号）文件规定，建设部核发的工程勘察、工程设计、建筑业企业、工程监理企业资质，资质证书有效期于2023年12月30日前期满的，统一延期至2023年12月31日：
3.安全生产许可证：投标人须具有国家建设行政主管部门颁发的合法有效的安全生产许可证：
4.财务要求：投标人须具有良好的财务会计制度，财务状况良好，须提供2020、2021、2022年度经合法审计机构审计的财务报告，且报告中的结论无保留意见，如成立时间不足3年的按照成立之日起算，提供之后的财务报告；
5.项目经理：投标人拟派的项目经理须具备二级及以上注册建造师资格(建筑、市政、机电安装专业均可)；注：项目经理须提供相应的身份证正反扫描件，证书扫描件（需要体现等级），必须提供由社保局出具的近六个月(自招标文件发售期的当月或上一个月或上上个月算起，
往前推至少连续6个月)以上的社保证明；
6.安全管理人员要求：投标人拟派安全员1名。安全员须具备建设行政主管部门颁发的在有效期内的安全员C证。注：须提供相应的身份证正反扫描件，证书扫描件，与单位签署的劳动合同；
7.业绩经验：投标人须提供2019年1月1日至投标截止时间累计3项（含）以上相关业绩（满足以下业绩要求任意条件均可），业绩要求如下：1、1km以上（含）中压燃气管道施工业绩；2、1km以上（含）高压、次高压燃气管道施工业绩；3、施工合同金额10万元以上终端用户燃气施工业绩。注：1、合同签订时间为2019年1月1日至投标截止时间。注：所有业绩
都必须提供合同关键页复印件（合同关键页复印件至少包括首页、合同金额和双方签字盖章页
)2、若合同中无法体现长度及施工合同金额等，须提供中标通知书或者竣工验收单或其他证
明材料：
8.无重大违法记录声明：投标人须提供自2020年1月1日至投标截止时间前在经营活动中没有重大违法记录（包括重大责任事故）的书面声明（提供加盖投标人公章的原件，声明文本详见附件【无重大违法记录声明】）；
9.诉讼及仲裁情况：投标人须提供自2020年1月1日至投标截止时间前的诉讼及仲裁情况说
明：说明投标人败诉的施工合同的相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书，提供投标人作为被告(被申请人)的案件（提供复印件加盖投标人公章，如无败诉的诉讼及仲裁情况，写书面说明加盖投标人公章）：
10.未列入失信被执行人名单：投标人未被z高人民法院在“信用中国”网站（
www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人名单(投标人须将下载的信用信息报告(仅提供关键页，包含公共信用信息概览页、报告正文中包含行政处罚的内容页（如有时）附在投标文件中，但评审时以招标人或招标代理机构于评审当日查询的结果为准）；
11.其他要求：单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标（投标人须提供从国家企业信用信息查询系统
http://www.gsxt.gov.cn/index.html打印的本单位的股东及出资信息页面截图,须清晰并加
盖投标人公章)：
本项目不允许联合体投标。
四、招标文件的获取
获取时间：2023年07月18日09时00分--2023年07月24日17时00分
获取方法：网上获取，
五、投标文件的递交
递交截止时间：2023年08月09日09时00分
六、开标时间及地点
2023年08月09日09时00分
七、其他内容
（一）项目内容：
1.项目概况：本项目为2023年胶南公司常规项目施工单位入围公开招标项目。本入围项目适应于单项合同估算价不超过200万元的施工项目采购，若单项合同估算价超200万元，应当采取公开招标方式。
2.招标范围：胶南公司中压市政燃气管网安装、庭院管道安装、户内管道安装、场站设备安装，主要施工内容包括：沟槽开挖和回填、管道穿越、阀井砌筑、调压柜基础砌筑、警示标志敷设、管材倒运、聚乙烯管道敷设、钢管敷设、阀门安装、管道防腐、管道附件安装、调压与计量设备安装、燃气安全设施安装、管道定位设备和信息化系统安装、管道试验、工程验收、质量期维修等工程量清单规定内容。
3.施工服务周期：自合同签订之日起2年（具体项目施工工期以入围后签订的《燃气工程专项施工合同》为准）。
4.质量要求：达到国家现行的施工质量验收及评定标准。
5.工程建设地点：山东省，青岛市，黄岛区。
6.入围方式及分配原则：本项目采用公开招标方式，选择确定框架协议入围单位共1家。入围方式为按招标文件规定的评标方法（综合评分法)，根据z终评分排名顺序进行中标份额分配。中标份额分配原则：共1名中标人，施工投资估算350万元。
8.本项目不允许转包、分包。
（二）获取招标文件方式及时间：获取时间：2023年7月18日9时00分到2023年7月24日17时00分获取方式：本项目采用网上报名及领取文件方式，具体要求如下：
（1）招标文件标书费用为每标段（标包）500元/套，售后不退。
（2）文件费汇款后，请将如下报名信息：投标人名称、汇款单、营业执照扫描件、资质证书扫描件、法人资格证明书原件加盖公章、法人身份证复印件加盖公章、授权委托书扫描件(需加盖法人章及公章)及被授权人本人身份证复印件加盖公章扫描件、投标人联系人、联系电话及投标人邮箱以邮件形式发送至(以上法人资格证明书及授权委托书须按统一要求格式提供）。
（4）邮件主题为：ESCRFQ2023071300015报名资料投标人名称。
（5）报名日期以收到完整版资料为准，每日9：00-12：00，13：00-17：00（法定节假日除外），未提交正确的报名资料的投标人视为无效报名。
注：报名后如放弃投标，请将《放弃投标函》送达我司，未及时递交《放弃投标函》所产生的一切后果，由投标人承担。
投标人请先电话联系咨询投标事宜。
联系人：苏悦
手机：13260286730
E-mail:13260286730@163.com